PRILOGA JAVNEGA NAROČILA TEHNIČNA PODPORA ZA PROGRAMSKO OPREMO ORACLE

(1)

PRILOGA JAVNEGA NAROČILA TEHNIČNA PODPORA ZA PROGRAMSKO OPREMO ORACLE

Seznam obrazcev:

 O1: Ponudba,

 O2: Prijava,

 O3: Predračun,

 O4: Izjava za ponudnika,

 O5: Izjava in soglasje podizvajalca,

 O6: Pooblastilo za pridobitev potrdil iz kazenske evidence za ponudnika,

 O7: Pooblastilo za pridobitev potrdil iz kazenske evidence za fizične osebe,

 O8: Izjava o neblokiranih računih,

 09: Vzorec pogodbe,

 O10: Menično pooblastilo za izpolnitev menice,

 O11: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Obrazec O10 (Menično pooblastilo za izpolnitev menice) in O11 (Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika) predloži le izbrani ponudnik po sklenitvi pogodbe.

(2)

PONUDBA (O1)

/Izpolni ponudnik in nalepi na ovojnico!/

PONUDNIK:

NAROČNIK:

UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 10000 LJUBLJANA

OZNAKA JAVNEGA NAROČILA:

JN tehnična podpora za programsko opremo ORACLE ŠTEVILKA ZADEVE: 402-2/2016

NE ODPIRAJ, PONUDBA!

(izpolni naročnik)

Datum in ura predložitve:

Zaporedna številka predložitve:

JN tehnična podpora za programsko opremo ORACLE (402-2/2016)

Stran 2/22

(3)

PRIJAVA (O2)

1. PONUDBA

Ponudbo dajemo za javno naročilo »Tehnična podpora za programsko opremo ORACLE« (402- 2/2016) (se označi z X):

☐ Samostojno

☐ Skupno ponudbo

2. PODATKI O PONUDNIKU 2.1 PODATKIOPONUDNIKU

2.1.1 Osnovni podatki o ponudniku

Popolna firma ponudnika:

Skrajšana firma ponudnika:

Naslov ponudnika:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka transakcijskega računa: SI

Telefonska številka:

Telefaks številka:

E-pošta:

Ponudnik izpolni, v kolikor nima sedeža v Republiki Sloveniji:

Naš(-a) pooblaščenec(-ka) za vročitve po ZUP v Republiki Sloveniji (RS) je g.(-a). , stanujoč(-a) (ulica, hišna številka, kraj v RS).

(4)

2.1.2 Zakoniti zastopniki ponudnika/podpisniki

2.1.2.1 Zakoniti zastopniki ponudnika z navedbami omejitev 1.

2.

3.

4.

2.1.2.2 Osebe, pooblaščene za podpis pogodbe, z navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

1.

2.

3.

4.

2.1.3 Banka, kjer ima ponudnik odprt TRR

Ponudnik vpiše banko, pri katerih ima odprt TRR (namen: plačilo storitev)

Št. Naziv banke Naslov Telefon

1.

2.2 SKUPNAPONUDBA

Ponudniku točko 2.2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo.

Pri javnem naročilu z oznako 402-2/2016 sodelujemo naslednji ponudniki:

Št. Firma ponudnika 1.

2.

3.

4.

Ponudniki za vsakega od skupnih ponudnikov izpolnijo točko 2.1 Podatki o ponudniku. Točko 2.1 Podatki o ponudniku ponudniki kopirajo in izpolnijo v celoti, tolikokrat, kolikor je skupnih ponudnikov.

Stran 4/22

(5)

Naročnik naj do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja (se označi z X):¹

A ☐ na enega ponudnika iz skupne ponudbe in sicer: (navesti firmo in naslov ponudnika),

B ☐ na vse ponudnike iz skupne ponudbe.

Obrazec »Prijava« podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo.

3. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Ponudniki točko 3 izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

Pri javnem naročilu z oznako 402-2/2016 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Št. Popolna firma podizvajalca 1.

2.

3.

4.

5.

3.1 PODATKIOPODIZVAJALCU

Ponudnik izpolni točko 3.1.1 v celoti tolikokrat, kolikor podizvajalcev prijavlja, ter točko 3.1.2 za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe javnega naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

Podatki iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih ponudnik za podizvajalca navede v nadaljevanju točke 3.1, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem, na način določen z ZJN-2, so obvezna.

1 Ponudnik označi (obkroži, prečrta) točko A ali točko B, ter v primeru, da označi točko A, vpiše zahtevani podatek.

(6)

3.1.1 Osnovni podatki o podizvajalcu

Popolna firma podizvajalca:

Skrajšana firma podizvajalca:

Naslov:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Številka transakcijskega računa: SI

Telefonska številka:

Telefaks številka:

E-pošta:

Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Kontaktna oseba:

3.1.2 Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec

Skrajšana firma podizvajalca:

Predmet:

Količina:

Vrednost:

Kraj izvedbe:

Rok izvedbe:

4. EKONOMSKA SPOSOBNOST

Izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih in izjava banke o solventnosti ponudnika.

5. ŠTEVILKE IN NASLOVI ZA PODAJANJE NAROČIL Številka stacionarnega telefona:

Številka mobilnega telefona:

Številka telefaksa:

E-pošta:

Stran 6/22

(7)

6. SKRBNIK POGODBE NA STRANI PONUDNIKA Skrbnik pogodbe na strani ponudnika:

Kraj:

Datum:

žig Podpisnik:

_________________

Podpis:

(8)

PREDRAČUN za tehnično podporo za programsko opremo ORACLE (O3) Zap

.št.

Opis izdelka Številka

CSI Kol

iči Vrst

a Raven/

vrsta Začetek

od Obdobje

do

Cena na enoto skupaj z

Cena za celotno predvideno

količino 1

Oracle Database

Enterprise Edition - 13592337 2 FULL USE 1.06.201

6 31.05.20

19

2

Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual

13592337 1 FULL USE 1.06.201

6 31.05.20

19

3

Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual

13592340 3 FULL USE 1.06.201

6 31.05.20

19

4

Oracle Database Standard Edition - Named User Multi Server

14632644 10

^NAME

D USER

FULL USE 1.06.201

6 31.05.20

19

5

Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual

14836999 1 FULL USE 1.06.201

6 31.05.20

19

6

Oracle Database

Enterprise Edition - 14837008 3 FULL USE 1.06.201

6 31.05.20

19

7

Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Named User Plus

20058634 10 FULL USE 21.05.20

16 31.05.20

19

8

Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual

20058634 1 FULL USE 21.05.20

16 31.05.20

19

9

Oracle WebLogic Server Standard Edition - Named User Plus Perpetual

20058634 10 FULL USE 21.05.20

16 31.05.20

19

10

Oracle WebLogic Server Standard Edition - Processor Perpetual

20058634 1 FULL USE 21.05.20

16 31.05.20

19

Stran 8/22

(9)

SKUPNA PONUDBENA CENA ZA CELOTNO KOLIČINO

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig Podpis:

(10)

IZJAVA ZA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV IN IZJAVA O SPREJEMANJU VSEBINE RAZPISNE DOKUMENTACIJE(O4)

Naziv ponudnika:

Sedež (naslov) ponudnika:

Izjavljamo da,



ponudnik (partner) in vsak njegov zakoniti zastopniki (če gre za pravno osebo), nismo pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1;

Ur. l. RS, št. 50/12) in določena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;



ponudnik (partner) in vsak njegov zakoniti zastopniki (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti skladno s Konvencijo o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;



ponudnik (partner) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2, 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;



ponudnik (partner/podizvajalec) na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;



ponudnik (partner) ni v postopku prisilne poravnave (ali stečajni postopek ali postopek prisilnega prenehanja) oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave (ali stečajnega postopka ali postopka prisilnega prenehanja) in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju;



ponudnik (partner) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za postopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;



ponudniku (partnerju) naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;



ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2; ZIntPK);



ponudnik je ekonomsko-finančno sposobni izvesti javno naročilo;



ponudnik za izvedbo javnega naročila razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;



ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem registru ali drugem organu;



ponudnik ima pravico prodajati Oraclove izdelke v Sloveniji;



ponudnik ima pravico opravljati Oraclove storitve v Sloveniji za vse Oraclove izdelke;



ponudnik (partner) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.-49. člena ZJN- 2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage oziroma je zahtevane informacije vedno zagotovil;



bo ponudnik v roku 8 (osmih) dni od naročnikovega poziva, in v kolikor mu bo naročnik oddal javno naročilo, predložil podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane;

JN Tehnična podpora za programsko opremo ORACLE (402-2/2016)

(11)

Navodila ponudnikom



je ponudnik seznanjen, da neupoštevanje naročnikovega poziva k predložitvi navedenih podatkov pomeni prekršek v skladu s 109. a členom Zakona o javnem naročanju, predložitev lažnih oziroma neresničnih podatkov pa ima za posledico ničnost pogodbe, skladno s 14.

členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;



je ponudnik seznanjen z določili in pogoji razpisne dokumentacije za oddajo predmetnega javnega naročila, da jih je razumel, jih v celoti izpolnjuje, sprejema in soglaša, da so sestavni del ponudbe;



so priložena dokazila pristna ter podatki, ki so navedeni v ponudbi, resnični ter zanje prevzemamo popolno odgovornosti.

DOKAZILO: Poleg obveznega podpisa te izjave, izpolnjevanje osnovnih pogojev iz 1., 3. in 4.-8., alineje te izjave ponudnik (partner/podizvajalec) lahko sam izkaže s predloženimi dokazili iz uradnih evidenc k ponudbi. Tako predloženo potrdilo mora odražati zadnje stanje, vendar ne sme biti starejše od 4 mesecev, šteto od roka oddaje ponudbe.

Kraj: Podpisnik:

Datum: Žig ________________________

podpis

JN Tehnična podpora platforme ORACLE in MS SQL (402-2/2016)

(12)

Navodila ponudnikom

IZJAVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA (O5) Naziv podizvajalca:

Sedež (naslov) podizvajalca:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

 na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,

 da naša družba in naši zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB-5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljevanju ZJN-2),

 nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in nam ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom,

 na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št.-72/11- UPB3, 43/12 Odl.US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; ZJNVETPS) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14 – ZDU- 1I; ZJNPOV).

S podpisom te izjave soglašamo, da:

 bo naročnik Univerza v Ljubljani za javno naročilo, katerega predmet je tehnična podpora za programsko opremo ORACLE namesto ponudniku (v nadaljevanju: ponudnik) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam,

 da bomo v primeru, da bo ponudnik izbran, najkasneje v roku petih dni od dneva, ko bomo z izbranim ponudnikom sklenili pogodbo, naročniku posredovali kopijo pogodbe, ki smo jo sklenili s svojim naročnikom (izbranim ponudnikom).

Kraj: Podpisnik:

Datum: Žig ________________________

Podpis

Stran 12/22

(13)

Navodila ponudnikom

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA PONUDNIKA (O6)

(naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 402-2/2016, katerega predmet je tehnična podpora za programsko opremo ORACLE v Kazenski evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

Datum: Žig in podpis pooblaščene osebe

Kraj:

__________________________________

(14)

Navodila ponudnikom

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA FIZIČNE OSEBE, TJ. VSE PONUDNIKOVE ZAKONITE ZASTOPNIKE (O7)

Ta obrazec morajo izpolniti vsi v sodnem registru vpisani zakoniti zastopniki ponudnika.

(naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 402-2/2016, katerega predmet je tehnična podpora za programsko opremo ORACLE v Kazenski evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o fizični osebi:

Polno ime in priimek osebe:

EMŠO:

Datum in kraj rojstva:

Stalno prebivališče:

Datum: Podpis pooblastitelja

Kraj:

__________________________________

IZJAVA O NEBLOKIRANIH TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH (O8)

Stran 14/22

(15)

Navodila ponudnikom

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega javnega natečaja nismo imeli blokiran(ih)ega transakcijsk(ih)ega račun(ov)a.

Obvezna priloga je potrdilo banke o solventnosti.

Kraj:

__________________________________

(16)

Navodila ponudnikom

VZOREC POGODBE (O9)

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa rektor prof. dr. Ivan Svetlik, rektor, matična številka ________, davčna številka _________ (v nadaljevanju naročnik)

in

, , , ki ga zastopa , , matična številka: , identifikacijska številka za DDV: SI , TRR: - (v nadaljevanju izvajalec)

skleneta

POGODBO O TEHNIČNI PODPORI PROGRAMSKE OPREME ORACLE

I. PRAVNA PODLAGA

1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik izvedel javno naročilo za podporo programske opreme Oracle po postopku javnega naročila male vrednosti z oznako __________ (objava obvestila v Uradnem listu RS, Portalu javnih naročil male vrednosti, št. objave dne .

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila na podlagi odločitve o oddaji naročila št. .

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je zagotavljanje storitev tehnične podpore za programsko opremo proizvajalca Oracle za obdobje od 21. 5. 2016 do 31. 5. 2019. Podprta licenčna programska oprema je specificirana v Prilogi 1 (predračunu), ki je sestavni del te pogodbe.

3. člen

Namen te pogodbe je pridobivanje novih verzij podprte programske opreme in vseh njenih popravkov, ko so na voljo in izvajanje storitev tehnične podpore za licenčno programsko opremo, ki je predmet te pogodbe. Pogodbene storitve se opravljajo v skladu s Prilogo 1 (vključno s pogodbami, na katere se le-ta sklicuje), veljavnimi Oraclovimi pravili storitev tehnične podpore, dostopnimi na internetni strani: http://www.oracle.com/support/policies.html in v skladu s to pogodbo.

III. POGODBENA VREDNOST 4. člen

Stran 16/22

(17)

Navodila ponudnikom

Pogodbena vrednost storitev tehnične podpore po tej pogodbi za obdobje od 21. 5. 2016 do 31. 5. 2019 znaša brez DDV ___________ EUR, ________z DDV.

Naročnik se obvezuje, da bo plačal znesek obveznosti ter veljavni davek v rednih mesečnih obrokih, 30. dan od prejema računa na TRR: - . Izvajalec izstavi račun v začetku meseca za pretekli mesec.

IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

5. člen Naročnik se obvezuje:

 da bo redno izpolnjeval finančne obveznosti, nastale po tej pogodbi ter v skladu s to pogodbo.

6. člen Izvajalec se obvezuje:

 da bo v dogovorjenem obdobju izvrševal vse zajete pogodbene storitve v skladu z Oracle pravili tehnične podpore, s Prilogo 1 (predračunom), vključno s pogodbo, na katero se le-ta nanaša ter v skladu s to pogodbo,

 da odgovarja za vse svoje zaposlene, orodja in materiale, uporabljene za izvajanje storitev po tej pogodbi.

7. člen

Pravice in obveznosti pogodbenih strank so določene tudi v Oraclovem sporazumu o licencah in storitvah, podpisanem ob nakupu Oracle licenc, v Prilogi 1 te pogodbe in v Oracle pravilih tehnične podpore, veljavnimi v času izvajanja storitev, ki so strankam dostopne na Oraclovi spletni strani na naslovu http://www.oracle.com/support/policies.html in se lahko spremenijo, vendar te spremembe nimajo posledic materialnega zmanjšanja ravni storitev, ki se izvajajo za podprto programsko opremo v obdobju, za katerega je bilo plačano nadomestilo za tehnično podporo.

8. člen

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, navedenimi v obrazcu

»Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredno plačilo«, ki je priloga te pogodbe, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

Izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem navedenim v obrazcu iz prejšnjega odstavka tega člena.

Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so vsebovana v obrazcu iz prvega odstavka tega člena, ki je priloga te pogodbe.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih (5) dni po spremembi predložiti:

 izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, JN Tehnična podpora platforme ORACLE in MS SQL (402-2/2016)

(18)

Navodila ponudnikom

 pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

 soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v katerem so vsebovani vsi podatki iz obrazca navedenega v 1. odstavku tega člena.

Pred zamenjavo podizvajalca mora izvajalec o nameravani zamenjavi obvestiti naročnika, kateri mu po preveritvi določb iz 4. odstavka 42. člena ZJN-2 zamenjavo bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

(če izvajalec nastopa brez podizvajalcev, se ta člen izbriše)

V. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

9. člen

Pogodba, pri kateri kdo ravna v imenu in za račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

VI. VIŠJA SILA

10. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvidljivi in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, zlasti vojne, sovražnosti, ali sabotaža, električni, internetni ali telekomunikacijski izpadi, ki niso povzročeni s strani pogodbenih strank, vladne omejitve (vključno z zavrnitvijo ali preklicom izvoznega ali drugega dovoljenja), in ki povzročajo odpoved ali zamudo v izvedbi obveznosti po tej pogodbi.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev ali zamudo pri izvajanju storitev in obveznosti po tej pogodbi, do katere pride zaradi višje sile. Obe pogodbeni stranki se bosta kot bo razumno mogoče, potrudili, da bi zmanjšali ali preprečili oz. odpravili posledice višje sile. Če bi tak dogodek trajal več kot 90 dni, lahko vsaka od pogodbenih strank prekliče neizvedene storitve s pisnim obvestilom nasprotni stranki. To poglavje ne razbremenjuje nobene od pogodbenih strank obveznosti, da izvede vse razumne korake, da bi popravila stanje, naročnika pa ne odvezuje plačila za opravljene storitve.

VII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 11. člen

Stran 18/22

(19)

Navodila ponudnikom

Izvajalec bo ravnal v skladu s Pravili o varovanju podatkov, dostopnimi na spletnem naslovu:

http://www.oracle.com/html/privacy.html. Za zagotavljanje storitev tehnične podpore ni nameravan kakršenkoli dostop do in/ali obdelava osebnih podatkov v prostorih in/ali na računalniški opremi izvajalca ni predvidena.

VII. SKRBNIKI POGODBE

12. člen Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je .

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je .

V primeru spremembe skrbnika pogodbe na katerikoli pogodbeni strani, ni potrebna sklenitev aneksa k pogodbi in zadošča uradno obvestilo nasprotni strani o spremembi.

IX. KONČNE DOLOČBE

13. člen

Vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe in njenih prilog, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno. Če spornega vprašanja ni mogoče rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

14. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v pisni obliki kot aneksi k pogodbi.

Pogodba je napisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

Izvajalec: Naročnik:

V Ljubljani, dne V Ljubljani, dne

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE (O10) JN Tehnična podpora platforme ORACLE in MS SQL (402-2/2016)

(20)

Navodila ponudnikom

Podpisani ___________________________________________ (v nadaljevanju: pooblastitelj) (naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

je na podlagi dogovorjenih obveznosti v Pogodbi št. za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročam eno bianko menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti.

Pooblastitelj pooblaščam rektorja Univerze v Ljubljani, da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Pooblaščenec je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

1. Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

2. Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

3. Menični znesek na menici bo vpisan v višini EUR in vsebuje glavnico brez stroškov in provizije.

4. Dospelost plačila bo vpisana: vista.

5. Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani.

6. Vpisane bodo menične klavzule:

 Brez protesta.

 Brez obvestila.

 Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula »ne po nalogu«.

 Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana zadevna menica.

7. Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom »plačamo«.

8. Menica je domicilirana:

__________________________________________________________________ (naziv finančne institucije in št. transakcijskega računa ponudnika)

9. Gre za lastno menico, zato trasat ne bo vpisan.

Pooblaščenca pooblaščam, da predloži menico na unovčenje in finančni instituciji izrecno dovoljujem izplačilo menice. Nalog za plačilo oz. pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani. Veljavnost pooblastila za izpolnitev bianco menice:

do izteka garancijskega roka.

Kraj in datum Žig in podpis zakonitega zastopnik

Ponudnikov zakoniti zastopnik na meničnem obrazcu kot izdajatelja (trasanta) navede ime pravne osebe, sedež, ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcijo, žigosa ter se podpiše. Pri podpisu mora biti podana istovetnost podpisnika in mora predstavljati izvedbo priimka in imena ter mora biti prepoznaven namen podpisati se s polnim imenom.

Stran 20/22

(21)

Navodila ponudnikom

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (O11)

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Naziv ponudnika

Naslov/sedež ponudnika Vsi zakoniti zastopniki Matična številka

Identifikacijska št. za DDV

Lastniška struktura ponudnika:

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika

Ime in priimek fizične osebe Naslov stalnega prebivališča Delež lastništva

(ustrezno nadaljujte seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Naziv pravne osebe Sedež pravne osebe Delež lastništva Matična številka

Identifikacijska št. za DDV (ustrezno nadaljujte seznam)

(22)

Navodila ponudnikom

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

Naziv pravne osebe Sedež pravne osebe

Vrsta povezave/delež lastništva Matična številka

Identifikacijska št. za DDV (ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

 vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

 vsako fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj:

__________________________________

Stran 22/22