VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

(1)

1 Naročnik:

Univerza v Ljubljani Kongresni trg 12 1000 Ljubljana in

Uporabnik:

Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta Poljanski nasip 2 1000 Ljubljana

Številka: 700-05/11 NMV 04/2011 Datum: 13.7.2011

Predmet javnega naročila: Sanacija knjiţničnega depoja (tlaki) na UL, Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

(v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010 in 18/2011; v nadaljevanju ZJN-2)).

1. Povabilo k oddaji ponudbe.

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

3. Ponudba.

4. Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe.

5. Navedba vrste finančnih zavarovanj.

6. Predračun.

7. Vzorec pogodbe.

8. Popisi del.

Odgovorna oseba naročnika:

prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik rektor

(2)

2

OBR-1 Naročnik:

Univerza v Ljubljani Kongresni trg 12 1000 Ljubljana

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na Portalu javnih naročil z dne ……….. pod številko NMV………./………….. je bilo v skladu s 30.a členom ZJN-2 objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti.

Predmet javnega naročila je Sanacija knjiţničnega depoja (tlaki) na UL, Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Branka Arnautović.

Telefon: 01/2418 628 telefaks: 01/2418 660 e-pošta: branka.arnautovic@uni-lj.si

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 28. 7. 2011 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 7. 2011 ob 13.00 uri v prostorih naročnika Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000, Ljubljana, sejna soba št. 79/80 v 1.

nadstropju.

(3)

3

OBR-2

Naročnik:

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. člen

Naročnik Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana je v skladu z ZJN-2, na Portalu javnih naročil dne …………. pod št. objave NMV………./…………..objavil obvestilo o javnem naročilu male vrednosti.

Predmet javnega naročila je: Sanacija knjiţničnega depoja (tlaki) na UL, Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.

Ponudba se izdela po načelu »ključ v roke«.

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

2. člen

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

(4)

4 3. člen

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predloţiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:

 Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-3);

 Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (OBR-4);

 Izjava o posredovanju podatkov (OBR-5);

 Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-6);

 Izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR-7);

 Izjava o roku izgradnje (OBR-8)

 Seznam podizvajalcev (OBR-9)

 Izjava o referencah (OBR-10)

 Izjava o strokovnosti in upoštevanju predpisov (OBR-11);

 Menična izjava za resnost ponudbe (OBR-12);

 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-12/A)

 Izjava o predloţitvi garancije za odpravo napak (OBR-12/B)

 Predračun (OBR-13)

 Parafiran vzorec pogodbe (OBR-14).

 Cenik kalkulativnih elementov

4. člen

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil.

Kontaktna oseba naročnika bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 5. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

5. člen

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo šest dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana najkasneje sedem dni pred rokom za oddajo ponudbe.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko portala javnih naročil.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov veţejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Po predhodni najavi pri ga. Alenki Erţen, tel. št.: 01/4203 112 na UL, Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, je moţen ogled objekta.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih

(5)

5

ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.

6. člen

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12

1000 LJUBLJANA VLOŢIŠČE

Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil, z navedbo predmeta naročila.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu in bodo pravilno označene.

Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v mapi formata A4. Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, ki mora biti zavezana in zapečatena in to na tak način, da se omogoči pregled ponudbe brez razvezovanja.

7. člen

Ponudnik mora ponuditi vsa dela po popisu gradbenih del.

8. člen

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. Osnovna sposobnost:

1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko zdruţevanje;

sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.

Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)

(6)

6

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji, morajo predloţiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če drţava, v kateri ima prijavitelj svoj sedeţ, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseţeno izjavo prič ali zapriseţeno izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.

2. Da ponudnik:

- ni v stečajnem postopku;

- njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja druţbenik z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami drţave, v kateri ima sedeţ, ali določbami drţave naročnika;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave, v kateri ima sedeţ, ali določbami drţave naročnika.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz drugega odstavka te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano druţbo po zakonu, ki ureja gospodarske druţbe. V tem primeru:

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

3. Da proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali za začetek postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem poloţaju.

4. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

5. Da ponudniku ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

(7)

7

6. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so z njim povezane druţbe.

Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov (OBR-5)

7. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predloţijo samo ponudniki, ki imajo sedeţ v Republiki Sloveniji.

Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-6)

B. Poklicna sposobnost:

8. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi drţave članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register .

Ponudniki, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji, morajo predloţiti potrdilo. Če drţava, v kateri ima ponudnik svoj sedeţ, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseţeno izjavo prič ali zapriseţeno izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

9. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v drţavi, v kateri imajo svoj sedeţ, opravljali storitev.

C. Ekonomska in finančna sposobnost:

10. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

11. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Dokazilo: izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR-7)

12. Ponudnik mora nuditi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.

Dokazilo: izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR-7)

(8)

8 D. Kadrovsko tehnična sposobnost

13. Da je ponudnik sposoben delo opraviti v dogovorjenem roku 45 dni.

Dokazilo: izjava ponudnika o roku izgradnje/sanacije (OBR-8)

14. Da bo ponudnik, v kolikor bo dela izvajal s podizvajalci, s temi sklenil pogodbe.

Dokazilo: seznam podizvajalcev (OBR-9)

15. Da je ponudnik v zadnjih treh letih ţe izvajal dela, podobna razpisanim.

Dokazilo: izjava ponudnika o referencah (OBR-10).

16. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s priloţeno projektno dokumentacijo, popisom del, pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika.

Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela izvedel v skladu s priloţeno projektno dokumentacijo, popisom del, pravili stroke in navodili strokovnega nadzora (OBR-11).

Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom - ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz 8. člena in predloţili ustrezna dokazila oz. izjave.

9. člen

Ponudniki morajo izjave predloţiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev;

pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila iz 8.

člena so lahko v kopijah, vendar morajo odraţati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.

10. člen Ponudnik mora navesti vrednost ponudbe v evrih.

Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, material in montaţa, …) za izvedbo del po načelu »ključ v roke« ter vse popuste in rabate.

Ponudnik mora DDV posebej prikazati.

Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da dobljene vrednosti sešteje in jih posebej prikaţe v rekapitualciji.

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno naslednjo merilo: najniţja cena ponudbenega predračuna.

Cene na enoto mere so v času trajanja pogodbe fiksne.

11. člen Ponudnik mora predloţiti:

1. Menico za resnost ponudbe v višini 2.000,00 EUR (OBR-12).

(9)

9

Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe ne sklene ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

2. Menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (OBR-12/A).

3. Izjavo, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 10 % pogodbene vrednosti in jo predloţil, če bo izbran kot izvajalec (OBR-12/B).

Menici in izjave morajo biti v originalu.

Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe.

12. člen Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

13. člen

Ponudbo lahko predloţi skupina gospodarskih subjektov, ki mora predloţiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.

Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloţi ustrezno finančno zavarovanje. Ne glede na to tudi drugi soponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloţi skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 8. člena A. in B. od 01. do 09. točke, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

(10)

10 14. člen

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

15. člen

Ponudba mora veljati do vključno 90 dni od datuma, določenega za sprejem ponudb.

16. člen

Ponudnik mora priloţen vzorec pogodbe na vsaki strani parafirati in na zadnji strani ţigosati.

17. člen

Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

18. člen

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni izdano in veljavno to soglasje.

19. člen

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, ZPVPJN) vloţi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloţi najkasneje v 8 delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali od obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali od prejema povabila k oddaji ponudb.

(11)

11

Zoper odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti lahko ponudnik vloţi zahtevek za revizijo v roku pet delovnih dni od prejema odločitve o oddaji javnega naročila.

Vlagatelj mora ob vloţitvi zahtevka vplačati takso na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 2. odstavkom 15.

člena ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-__________.

Taksa znaša 750,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Če pa se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila, znaša taksa en odstotek od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za javno naročilo, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo, vendar ne več kot 10.000,00 EUR.

Zahtevek za revizijo se vloţi v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance.

Zahtevek za revizijo se vloţi pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, pri čemer mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

(12)

12

Ponudnik ____________________

____________________________

P O N U D B A, št. _____________

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil, NMV____________z dne 15. 7. 2011, se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Podatki o gospodarskem subjektu:

Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

(13)

13 Številka telefona

Številka telefaksa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Vrednost del po ponudbenem predračunu znaša

____________________________________________________________ EUR Popust

____________________________________________________________ EUR Skupaj

____________________________________________________________ EUR DDV 20%

____________________________________________________________ EUR

Datum: ____________________

Ţig in podpis ponudnika

(14)

14

OBR-4

Naročnik:

Ponudnik ____________________

____________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA IN SPREJEM POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMETACIJE

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko zdruţevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.

Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

2. Da:

- nismo v stečajnem postopku;

- naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja druţbenik z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;

(15)

15

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami drţave, v kateri imamo sedeţ, ali določbami drţave naročnika;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave, v kateri imamo sedeţ, ali določbami drţave naročnika.

3. Da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem poloţaju.

4. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da nam ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana veliko strokovna napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.

5. Da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.

6. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi drţave članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.

Ustrezno izpolnite in obkroţite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vloţno številko _______________, oz. na osnovi v AJPES (Poslovni register Slovenije) v _______________, številka ____________________.

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi

Zakona________________________________________________________

_______

pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri _____ dne ________________.

Smo člani naslednje

organizacije:__________________________________________

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, zdruţenja itd.).

(16)

16

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo ţe na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B., izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

 da se v celoti strinjamo in sprejemamo vse razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih;

 da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 1. in 2. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v drţavi, v kateri ima ponudnik svoj sedeţ. Informacije, ki jih mora pridobiti naročnik, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za Sanacijo knjižničnega depoja (tlaki) na UL, Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: ____________________

(17)

17

OBR-5

Naročnik:

Ponudnik ____________________

____________________________

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

- naših ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so z nami povezane druţbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za Sanacijo knjižničnega depoja (tlaki) na UL, Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, objavljen na Portalu javnih naročil

Datum: ____________________

(18)

18

OBR- 6 Ponudnik: ____________________________

Polni naziv podjetja: ______________________

Sedeţ in njegova občina: _________________

Št. vpisa v sodni register: _________________

Št. vloţka: _________________

Matična številka podjetja: _________________

Naročnik: ________________________

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik

____________________________________, za namene javnega razpisa za Sanacijo knjižničnega depoja (tlaki) na UL, Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _______________, pod številko objave _____________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc drţavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek:____________________________podpis__________________

EMŠO ___________________, datum in kraj rojstva_________________________, stalno bivališče___________________.

b) Ime in priimek:_______________________, podpis__________________

c) Ime in priimek: ___________________________ podpis__________________

(19)

19

Datum: ____________________

(20)

20

OBR-7

Naročnik:

Ponudnik ____________________

____________________________

IZJAVA O NEBLOKIRANIH RAČUNIH IN

PLAČILNIH POGOJIH

Izjavljamo,

 da v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih transakcijskih računov,

 da nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem uradnega prejema s strani nadzornika potrjenega računa oziroma situacije

Datum: ____________________

(21)

21

Ponudnik ____________________

____________________________

IZJAVA O ROKU IZVEDBE

Izjavljamo, da smo sposobni razpisana dela izvesti:

Rok izvedbe: 45 dni po podpisu pogodbe

V primeru zamude pri izvedbi del bomo poravnali pogodbeno kazen.

Prilagamo okvirni terminski plan izvedbe del, s predvidenimi roki plačil.

Datum:__________________ Ţig in podpis ponudnika

(22)

22

OBR-9

Naročnik:

Ponudnik ____________________

____________________________

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Pri izvedbi javnega naročila bo sodeloval naslednji podizvajalec:

Naziv podizvajalca Naslov

Matična številka Davčna številka Transakcijski račun Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec

Količina del Vrednost del

Okvirni roki izvedbe del

Ta obrazec predloţi ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu.

Datum:__________________ Ţig in podpis ponudnika:

(23)

23

OBR-10

Naročnik:

Ponudnik ____________________

____________________________

I Z J A V A

o referencah za opravljena podobna obnovitvena dela:

SEZNAM NAJVAŢNEJŠIH DEL:

Pogodbeni partner Predmet pogodbe leto realizacije vrednost pogodbe

Kot pogoj se bodo upoštevala najmanj 3 izvedena podobna obnovitvena dela v zadnjih 3 letih, vsako v vrednosti najmanj 40.000,00 EUR brez DDV.

Datum:__________________ Ţig in podpis ponudnika:

(24)

24

OBR-11

Naročnik:

Ponudnik ____________________

____________________________

IZJAVA

O STROKOVNOSTI IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV

Izjavljamo, da bomo vsa dela izvedli v skladu s priloţeno projektno dokumentacijo, popisom del, pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika.

Izjavljamo, da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.

Datum:__________________ Ţig in podpis ponudnika

(25)

25

OBR-12

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTIOM ZA IZPOLNITEV PONUDNIK

_________________

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika :

Nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Univerzo v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis Sanacija knjižničnega depoja (tlaki) na UL, Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana pod številko objave NMV ………... z dne 15. 7. 2011 skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek

2.000,00 EUR.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje plačati, ko dospe v plačilo.

Menični znesek se nakaţe naročniku – Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana na račun št. 01100-6030707119 odprt pri Banki Slovenije. Ponudnik ___________izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje.

Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Univerzo v Ljubljani, Kongresni trg 12,

Ljubljana, da predloţi menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz

Naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum: Podpis in ţig:

__________ _________________

Priloga : menica

(26)

26

OBR-12A

PONUDNIK

_________________

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTIOM ZA IZPOLNITEV Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika :

Nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Univerzo v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javni razpis Sanacija knjižničnega depoja (tlaki) na UL, Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana pod številko objave NMV………. Z dne 15. 7. 2011, v skladu s pogodbo

……….(naziv in številka pogodbe ter datum se izpolni naknadno v primeru oddaje naročila), po podpisu pogodbe in predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _________ EUR, ki predstavlja 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje plačati, ko dospe v plačilo.

Menični znesek se nakaţe naročniku – Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana na račun št. na račun št. 01100-6030707119 odprt pri Banki Slovenije.

Ponudnik ___________izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Univerzo v Ljubljani, Kongresni trg 12,

Ljubljana, da predloţi menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz

Naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menična izjava velja še 60 (šestdeset) dni po poteku veljavnosti pogodbe oziroma po dokončanju vseh pogodbenih del.

Datum: Podpis in ţig:

__________ _________________

(27)

27 Priloga : menica

OBR-12B

PONUDNIK

_________________

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŢITVI ORIGINALNE IZJAVE BANKE OZ.

ZAVAROVALNICE, DA BO IZDALA GARANCIJO ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

IZJAVLJAMO,

da bomo v primeru, da bo predmetno javno naročilo oddano nam, ob sklenitvi pogodbe z naročnikom predloţili originalno izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo izdala brezpogojno garancijo unovčljivo na prvi poziv za odpravo napak v

garancijskem roku, v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, ki jo bo izvajalec predal naročniku ob izstavitvi končne situacije.

Datum: Ţig in podpis

(28)

28

OBR-13 Naročnik:

Ponudnik ____________________

____________________________

PREDRAČUN št. ... Skupna rekapitulacija

Predračun je sestavljen v skladu z 10. členom Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

OBVEZNA PRILOGA: izpolnjen, parafiran in ţigosan popis del, izpolnjen na s strani naročnika ţigosanem popisu del, ki je objavljen na spletni strani naročnika v pdf obliki!

Datum: Ţig in podpis ponudnika

OPIS DEL CENA DDV SKUPAJ Z DDV

1. Sanacija poda

2. Slikopleskarska dela

SKUPAJ

(29)

29

OBR-14

VZOREC POGODBE

Naročnik:

Matična številka: 5085063000

Identifikacijska št. za DDV: SI 54162513 in

Uporabnik:

Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta Poljanski nasip 2 1000 Ljubljana

Matična številka: 1627104000

Identifikacijska št. za DDV: SI 13125427 ter

Izvajalec:

________________________

Matična številka: ___________________

Identifikacijska št. za DDV: ___________

so dogovorili in sklenili naslednjo

GRADBENO POGODBO št. _____________________

(30)

30

1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

Pogodbene stranke ugotavljajo, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti za Sanacijo knjižničnega depoja (tlaki) na UL, Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana na podlagi 30.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010 in 18/2011; v nadaljevanju ZJN-2), kot je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 15. 7.

2011 pod št. …………

Izvajalec je bil na podlagi obvestila o dodelitvi naročila, ki je bilo v objavo na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS poslano dne ………….,izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo sledečih del:

Sanacija knjižničnega depoja (tlaki) na UL, Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.

Dela, ki so predmet te pogodbe, se izvedejo po načelu »ključ v roke«. Cene po enoti mere so fiksne in vsebujejo vse potrebne stroške rabate in popuste.

Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po predračunu št. _______

in dogovorjena dela po gradbenem načrtu št._____________________.

V primeru, da naročnik ne bo mogel izvesti del v celotnem obsegu, se lahko obseg del po tej pogodbi zmanjša.

Naročnik in izvajalec se bosta o morebitnem novem obsegu del, ki se izvede, dogovorila z aneksom k tej pogodbi.

2. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

2.1. Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz I. točke te pogodbe in ob tem vsa dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.

2.2. Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predloţiti in predati:

- projektno tehnično dokumentacijo, - popis del oz. specifikacijo potrebnih del.

Izvajalec je dolţan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila.

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje ________________________

pod številko ... , ...

2.3. Izvajalec je dolţan upoštevati Pravilnik o načinu označitve in organizacije

(31)

31

ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Uradni list Republike Slovenije, št.

66/2004, 55/2008, 54/2009) in priskrbeti zahtevane dokumente vključno z morebitnimi dopolnitvami izvedbene dokumentacije, garancijskimi listi in navodili za uporabo ter vzdrţevanje naprav in opreme, kar vse je vkalkulirano v pogodbeni ceni. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.

2.4 Sestavni del te pogodbe je razpisna dokumentacija, predračun št.

______________, ponudbena dokumentacija ponudnika (izvajalca) z dne ________________ in terminski plan izvajalca z dne __________________.

2.5 Terminski plan in plan organizacije gradbišča mora izvajalec predloţiti v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Knjigo obračunskih izmer je dolţan izvajalec voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na objektu.

2.6 Izvajalec se zaveţe:

- da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predloţil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;

- da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- da bo še pred naročilom materialov predloţil naročniku vzorce le-teh na vpogled in odobritev;

- da bo še pred pričetkom del koordinatorju za varstvo pri delu pripravil načrt organizacije gradbišča, ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega načrta, naročniku pa bo predal podatke za prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo;

- da bo še pred primopredajo del naročniku predal vso potrebno tehnično dokumentacijo in ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi…);

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred poţarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta naročniku.

Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni druţbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

- zagotovil morebitne cestne zapore za potrebe gradbišča;

- upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (n.pr. popis – grafična rešitev);

- da bo naročniku predal očiščen objekt, v katerega bo moţna takojšnja

(32)

32 vselitev oz. vgradnja opreme;

- da bo dnevno očistil del objekta, po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnaţil;

- da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili (po postopku R10);

- da bo zagotovil dnevno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču;

- da bo redno vodil gradbeno knjigo na osnovi Pravilnika o gradbiščih kot osnovo za obračun izvršenih del, tj. za določitev stopnje gotovosti del;

- da bo nosil stroške za najem mestnega zemljišča za potrebe gradbišča – deponij, vključno s stroški pridobitve dovoljenja za zaporo;

- da bo zagotovil čiščenje javnih površin;

- da bo odpravil vse poškodbe zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah in komunalni infrastrukturi;

- sprotno evidentiral spremembe in le te vnašal v projekt za izvedbo;

- izdelal PID projekte v 3 izvodih;

- nosil stroške varovanja gradbišča v času, ko gradbišče ne obratuje.

2.7. Naročnik se zaveţe:

- omogočiti izvajalcu priključek za el. energijo, telefon in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del. Stroški porabe gredo v breme izvajalca, pri čemer mora izvajalec zagotoviti merilnike porabe posameznega medija;

- prijaviti gradbišče pristojnemu inšpektoratu za delo še pred pričetkom del;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolagata in so za prevzeti obseg del potrebne;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

3. ROKI IZVEDBE DEL

3.1. Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v 45 dneh po podpisu pogodbe oz. uvedbi v posel.

3.2. Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel.

Izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predloţena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene zahteve iz točke 2.2. te pogodbe.

3.3. Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:

- zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije;

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika;

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

3.4 Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

4. MATERIAL IN DELOVNA SILA

(33)

33

Izvajalec lahko zamenja podizvajalce, s katerimi je kandidiral na javni razpis, mora pa o tem predhodno obvestiti naročnika in za to pridobiti naročnikovo soglasje.

4.1 Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predloţiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Navedeno soglasje se zaveţe pridobiti izvajalec.

Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci 1. [naziv in polni naslov],

Matična številka: [številka], Davčna številka: [številka], TRR: [številka],

Predmet del: [opis],

Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum],

Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (z DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne ponudbe.

2. [naziv in polni naslov]

Itd.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in

podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali

podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloţi v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloţi v tem roku, bo naročnik Drţavni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena Zakona o javnem naročanju.

5. CENA DEL

5.1 Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po ponudbi z dne ____________

_____________________________ EUR.

DDV 20% ____________________ EUR

(34)

34

6. OBRAČUN IN PLAČILO IZVEDENIH DEL

6.1 Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo na podlagi končnega obračuna skladno s terminskim planom. Izstavljeno začasno situacijo je izvajalec dolţan potrditi pri nadzornem organu in jo predloţiti v potrditev naročniku, le ta pa jo po potrditvi izroči v izplačilo uporabniku UL, Pravni fakulteti.

6.2 Situacije, ki se glasijo na uporabnika UL, Pravno fakulteto, se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Če izvajalec ne izstavi mesečne situacije do 8. dne v mesecu za pretekli mesec, se situacija obravnava šele v naslednjem mesecu.

Naročnik je dolţan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema, situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena.

Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90 % vrednosti pogodbenih del in s končno obračunsko situacijo za celoten obseg del. Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predloţil v 5 dneh po potrditvi primopredajnega zapisnika.

Naročnik bo zagotovil uporabniku_____________ EUR namenskih proračunskih sredstev.

Uporabnik bo iz lastnih sredstev zagotovil _____________ EUR.

Uporabnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna v 30 dneh od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij.

Uporabnik UL, Pravna fakulteta bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. ___________________ pri banki ________________ .

7. OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI

7.1 V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolţan izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti.

Izvajalec lahko zahteva plačilo do dneva poplačila.

8. SPREMEMBA CENE DEL

8.1. Pogodbene stranke so soglasne, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del.

(35)

35

8.2. V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, sklenejo pogodbene stranke aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelijo dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju enotnih cen (vključno z eventualnim popustom) iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca ter cenika kalkulativnih elementov.

9. POGODBENA KAZEN

9.1 Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drţi s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 2 %0 (promila) te vrednosti.

Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

9.2 Če se pri primopredaji pogodbenih del ugotovijo pomanjkljivosti ali takšne napake, ki bistveno vplivajo oz. ovirajo uporabo objekta in katerih odprava traja več kot 3 (tri) delavne dni, se šteje, da je izvajalec z rokom dokončanja pogodbenih del v zamudi tudi za vse in za toliko dni, kolikor traja odprava pomanjkljivosti in napak.

10. ŠKODA

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska škoda, ima naročnik pravico do povrnitve vse nastale gospodarske škode. Če škoda presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse gospodarske škode nad zneskom pogodbene kazni.

11. IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN

11.1. Izvajalec je dolţan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 dni po prejemu izvajalčevega obvestila iz predhodnega odstavka.

11.2. Ob dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del;

(36)

36

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolţan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;

- ugotovitev o sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov.

11.3. Če se naročnik v roku iz točke 11.1. ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi naročnik prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del.

11.4. Če pogodbene stranke s primopredajnim zapisnikom ugotovijo, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angaţirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun.

12. RAZDRTJE POGODBE

12.1. Naročnik sme razdreti pogodbo:

- če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10- dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni;

- če ga nadzorni organi ţe tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi;

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali preteţnega dela del podizvajalcem.

12.2. Izvajalec sme razdreti pogodbo:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del;

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati.

12.3. Pogodbo morajo pogodbene stranke razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirajo.

12.4. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolţan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

12.5. Izvajalec je dolţan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju

(37)

37 pogodbe.

13. GARANCIJA

13.1. Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku originalno izjavo banke oz.

zavarovalnice, da bo ta izdala brezpogojno garancijo, unovčljivo na prvi poziv, za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV najkasneje v desetih dneh od sklenitve te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Menična izjava velja še 60 (šestdeset) dni po poteku veljavnosti pogodbe oziroma po dokončanju vseh pogodbenih del. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali pogodbena vrednost na osnovi aneksa k pogodbi, mora izvajalec predloţiti v roku 10 (deset dni) od podpisa aneksa k tej pogodbi novo menično izjavo za dobro izvedbo del z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo menično izjavo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

13.2 Ob primopredaji objekta se izvajalec zavezuje predloţiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10%

od pogodbene vrednosti z veljavnostjo do sedem dni po poteku garancijske dobe.

13.3. Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del po prevzemu del s strani naročnika, in sicer:

- za konstrukcijo, hidroizolacijo in strehe 10 let - za ostala gradbeno obrtniška dela in opremo 2 leti.

Ti garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela s primopredajnim zapisnikom predana uporabniku oziroma, ko bodo odpravljene vse eventualne pomanjkljivosti in napake ugotovljene s primopredajnim zapisnikom.

14. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih

(38)

38 obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

15. VARSTVO PRI DELU

Izvajalec je dolţan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu.

16. POOBLAŠČENCI STRANK

Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je _____________________.

Odgovorni nadzornik s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je ___________________________.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ...

17. KONČNA DOLOČILA

17.1 Vse spore iz te pogodbe bodo stranke reševale prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče na sedeţu naročnika.

17.2

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb Obligacijskega zakonika (Uradni list Republike Slovenije št: 83/2001, 32/2004).

17.3 Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku originalno izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo izdala brezpogojno garancijo unovčljivo na prvi poziv za odpravo napak v garancijskem roku, in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(39)

39

Pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

Izvajalec: Naročnik:

___________________ Univerza v Ljubljani

Uporabnik:

UL, Pravna fakulteta Prof. dr. Peter Grilc dekan

Datum: __________ Datum: __________

Ţig: Ţig: